ДОГОВОР ПОДРЯДА ЕВРОРЕМОНТ.COM

на ремонт квартиры №_________

г.  Москва                                                                                                                                     «____»______________ 2020 г.

Гр. ________________________________________________, паспорт: серия ________, № ______________, выданный ________________________, проживающий по адресу: ______________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Назарова Ольга Николаевна, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить  обязательства по ремонту квартиры по адресу: _____________________________________________________ тел.____________________ именуемый в дальнейшем Объект, согласно проектно сметной документации, прилагаемой к настоящему договору и пожеланиями Заказчика, выраженными в письменной форме.

2. СТОИМОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Стоимость работ (в соответствии с приложением №1) по настоящему Договору составляет ____________________________________________________________________________ рублей.

2.2. При подписании настоящего договора Заказчик вносит оплату в размере 30%____________________ рублей 00 коп.

2.3. Остаток по данному договору составляет ____________________________рублей 00коп.

2.4. Оплата производится за наличный (безналичный) расчет путем внесения денежных средств, в кассу Заказчика или перечисления безналичным порядком денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.5. Сроки выполнения работ составляют _________________________________ с момента начала работ на объекте. В связи с технологической необходимостью, сроки могут корректироваться по взаимной договоренности.

2.6. Предварительная дата начало работ:_____________________________.

2.7. В случае, если в ходе выполнения работ по настоящему Договору обнаружится необходимость проведения работ, не предусмотренных сметой, стороны письменно согласовывают новые сроки, стоимость и порядок выполнения дополнительных объемов работ, что оформляется соответствующими дополнениями к настоящему Договору.

2.8. Приложение №1 (Смета) является неотъемлемой частью данного договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Обязанности Заказчика:

3.1.1. Заказчик обязуется, оплатить Подрядчику работы согласно смете.

3.1.2. Обеспечить Подрядчику доступ в помещение к  моменту начала работ по настоящему Договору для нормального их ведения и завершения в срок.

3.1.3. Заказчик покупает материалы и передает их Подрядчику.

3.1.4. Подрядчик выполняет для заказчика работу, с использованием материала заказчика. 

3.1.5. Совместно с представителем Подрядчика подписать акт приемки объекта для производства работ по настоящему Договору.

3.2. Обязанности Подрядчика:

3.2.1. Приступить к выполнению работ по настоящему Договору в срок не позднее ________ дней с момента получения авансового платежа Заказчика.

3.2.2. Выполнить своими силами и техническими средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

3.2.3. Обеспечить выполнение ремонтных работ в соответствии с требованиями действующих в России Строительных норм и правил (СНиП), правилами Госгортехнадзора, пожарной безопасности, техники безопасности, санитарными нормами и правилами производства работ в г. Москве и Московской области.

3.2.4. По окончании работ, передать объект освобожденный от строительного мусора и техники.

3.2.5. Подрядчик имеет право привлекать третьих лиц для выполнения работ по настоящему Договору, требующих специальных лицензий и разрешений. При этом ответственность за качество и сроки выполняемых такими лицами работ несет Подрядчик.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Заказчик обязан принять выполненные работы, за исключением случаев, когда он в соответствии с требованиями, установленными текущим законодательством, вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения договора.

4.2. Работы считаются принятыми с момента подписания Акта приемки выполненных работ (далее по Договору «Акт приемки»).

4.3. Перед подписанием Акта приемки Заказчик должен осмотреть результат работ. При обнаружении явных недостатков Заказчик обязан незамедлительно указать на них Подрядчику.

4.4. Акт приемки подписывается сторонами настоящего договора. При отказе от подписания акта кем-либо из сторон, об этом делается пометка в акте. Основание для отказа излагается отказавшимся лицом в акте либо составляется отдельный документ.

4.3. В случае наличия у Заказчика обоснованных претензий по качеству предъявленной работы, Подрядчик обязан устранить недостатки и дефекты за свой счет, если эти недостатки и дефекты не являются следствием применения некачественных материалов, предоставленных Заказчиком.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

5.1. Гарантии качества работы Подрядчика, предусмотренные действующим на момент заключения настоящего Договора законодательством РФ, распространяются только на результаты работ, выполняемых Подрядчиком и привлеченными им третьими лицами в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.2. Подрядчик гарантирует: Высокое качество всех производимых им на Объекте работ.

5.3. Гарантийный срок на результаты работ, выполненных Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, устанавливается – пять лет с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных Подрядчиком работ.

5.4. В случае обнаружения в пределах предусмотренного п.5.3 гарантийного срока, недостатков (дефектов), которые обусловлены ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, Подрядчик обязан устранить такие недостатки за свой счет в согласованные с Заказчиком в письменном виде сроки.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае нарушения сроков выполнения работ, Подрядчик уплачивает штрафные санкции в размере 0.1 % от стоимости незаконченных работ, но не более 1 % от сметной стоимости этапа или приложения к договору. В случае нарушения сроков оплаты работ, Заказчик уплачивает штрафные санкции в размере 0.1 % от стоимости неоплаченных работ, но не более 1 % от сметной стоимости Договора.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая военные действия.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора или в связи с ним будут  разрешаться путем переговоров между Сторонами. Претензионный порядок рассмотрения споров между сторонами является обязательным. Стороны пришли к соглашению, что срок рассмотрения претензий устанавливается в 15 (пятнадцать) календарных дней с момента их получения. Все заявления уведомления, претензии и прочая корреспонденция должны направляться по адресу: 143050, Московская область, Одинцовский р-он, рп Большие Вязёмы, д. 154, ИП Назарова О.Н. В случае, если претензия будет направлена Заказчиком Подрядчику по какому-то иному адресу, претензионный порядок рассмотрения споров считается не соблюденным. В случае если Стороны не придут к согласию, споры подлежат рассмотрению в  арбитражном суде г. Москвы.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по взаимному письменному соглашению сторон на условиях, предусмотренным действующим законодательством РФ.

9.2. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, в случае остановки Заказчиком выполнения работ по настоящему Договору по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок более одной недели.

9.3. Сторона, решившая расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным п.п.9.1-9.4., обязана направить другой стороне соответствующее письменное уведомление.

9.4. В случае расторжения Договора по основаниям, предусмотренным п.п. 9.3. и 9.4., каждая из сторон должна компенсировать другой стороне все фактические произведенные в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору затраты, в том числе возвратить денежные средства.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Любые изменения и дополнения настоящего Договора имеют силу только в том случае, если они согласованы сторонами и оформлены в письменном виде.

10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

10.3. Способом оповещения является электронная переписка по e-mail, sms, телефонное общение или иное оповещение в письменном виде.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

12. ПОДПИСИ СТОРОН